공사대금소송 피고 측을 도와 부당 청구 기각 및 추가 대금 지급 의무를 완벽히 방어한 사례

2026.06.25

핵심 내용

해당 내용은 의뢰인 개인정보보호를 위해

일부 각색되었음을 알려드립니다.

사건의 핵심 내용부터 확인하세요.

✅ 상황 : 시공사가 공사를 제대로 마치지 않고 하자를 남겼음에도 부당하게 추가 공사대금을 청구한 상황

✅ 우선순위 : 공사대금소송 피고 입장에서 계약상 미완성 및 하자 사실을 법리적으로 입증해 청구 기각 도출

✅ 결과 : 원고의 추가 공사대금 청구를 모두 기각하고 소송비용은 원고가 부담하라.

1. 상가 인테리어 공사를 의뢰했으나 시공사가 약정된 기한 내에 공사를 완료하지 못하고 철수함

2. 완공되지 않은 부분과 미흡한 마감 처리에 대해 보수를 요구하자 오히려 추가 공사대금을 요구함

3. 적법한 합의 없이 발생한 부당한 청구에 응하지 않자 시공사가 추가 공사대금 청구 소송을 제기함

4. 지급 의무 없는 대금 청구 소송에 피고로서 완벽히 대응하기 위해 법무법인 영웅 방문

1. 현장 감정 및 시공 도면 분석을 통해 원고가 주장하는 추가 공사가 계약 외 미완성 부분임을 정밀 입증

2. 공사 지연으로 인한 지체상금 채권 및 하자 보수 비용 채권을 산정하여 상계항변 전략 구축

3. 원고가 제출한 세금계산서와 작업일지가 피고의 동의 없이 일방적으로 작성된 허위 서류임을 밝혀냄

4. 재판 과정에서 원고의 계약 불이행 책임을 규명하여 부당한 공사대금 채권이 존재하지 않음을 명확히 증명

✅ 법원은 원고의 청구를 전부 기각하며 피고(의뢰인)가 추가 대금을 지급할 의무가 없다고 판결함

✅ 피고가 제기한 하자보수 상계 주장을 받아들여 사실상 완벽한 방어 성공을 거둠

상가나 빌딩 건축 과정에서 공사대금소송 피고가 되어 억울한 청구를 당하는 건축주나 임차인이 매우 많습니다.

시공사들은 흔히 공사 중간에 구두로 합의했다며 입증되지 않은 추가 대금을 청구하거나 유치권을 행사하겠다고 협박하곤 하죠.

피고 입장에서 소송을 당했을 때는 원고의 시공 미비, 공사 지연, 하자 발생 여부를 객관적 증거로 맞받아쳐야 합니다.

특히 상대방의 부당한 청구를 기각시키는 동시에 지체상금이나 하자보수비로 상계 처리하는 정교한 반박 법리가 승패를 가릅니다.

제대로 완성되지도 않은 건물을 두고 무리한 대금 독촉과 소송 압박에 시달리고 있다면 지체 없이 전문가의 도움을 받으세요.

법무법인 영웅이 철저한 현장 검증과 단호한 방어 전략으로 피고의 재산권과 정당한 권리를 완벽하게 지켜드립니다.

부당한 소송 압박을 이겨내고 추가 대금 지급 의무를 벗어나 사업에 전념하게 되신 의뢰인 L씨를 응원합니다.

유사 건으로 상담 필요 시